海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホーム産業・経済・ビジネス入札・契約様式等ダウンロードサービス > 【入札・契約・工事関係様式】工事請負 (共同企業体用様式を含む)
ホームくらし・手続き申請書・様式ダウンロード入札・契約関係 > 【入札・契約・工事関係様式】工事請負 (共同企業体用様式を含む)

入札・契約

様式等ダウンロードサービス

更新日:2025年3月31日

【入札・契約・工事関係様式】工事請負 (共同企業体用様式を含む)

 令和7年4月1日より、日向市の入札に伴う書類の一部を変更しています。

 変更した書類は、下記の表内の「様式」名を赤文字表記にしていますので、令和7年4月1日以降に入札や契約を行う際は、必ず改正後の様式を使用してください。

入札・見積り書類

書類の種類様 式
質問回答書 

質問回答書 (Word/20.26キロバイト)

辞退届

入札辞退届 (Word/15.5キロバイト)

見積辞退届 (Word/15.3キロバイト)

入札書   入札書 (Word/16.42キロバイト)
見積書    見積書 (Word/15.13キロバイト)
委任状 

委任状 (Word/9.54キロバイト)

工事費内訳書

工事費内訳書(記載要領付) (Excel/20.14キロバイト)

       ※次の書類を確認して作成ください 

工事内訳書の作成について (PDF/55.99キロバイト)

工事費内訳書に関する入札無効の例示 (PDF/102.76キロバイト)

 

契約書類(共同企業体用様式あり)

書類の種類様 式

1-1  工事請負契約書

 (1) 工事請負契約書
 (2) 工事請負仮契約書

1-1  工事請負契約書作成手順 (Word/14.56キロバイト)

   工事請負仮契約書作成手順 (Word/14.97キロバイト)

 (1) 工事請負契約書 (Word/12.58キロバイト)

 (2) 工事請負仮契約書 (Word/13.01キロバイト)

1-2  共同企業体用様式

 (1) 工事請負契約書(共同企業体用)

 (2) 工事請負仮契約書(共同企業体用)

1-2 工事請負契約書(共同企業体用)作成手順 (Word/15.12キロバイト)

  工事請負仮契約書(共同企業体用)作成手順 (Word/14.95キロバイト)

 (1) 工事請負契約書(共同企業体用) (Word/13.49キロバイト)

 (2) 工事請負仮契約書(共同企業体用) (Word/13.09キロバイト)

2 資材の再資源化等に関する事項(別紙1)

資材の再資源化等に関する事項(別紙1) (Word/19.05キロバイト)

 ※該当の有無にかかわらず添付要

3 日向市工事請負契約約款

日向市工事請負契約約款 (PDF/290.98キロバイト)

4 工事設計書  ※金額抜き
5 図面又は図面目録  ※建築工事等図面を添付する場合のみ

6-1 仲裁合意書

6-2 仲裁合意書(共同企業体用)

6-1 仲裁合意書 (Word/17.87キロバイト)

6-2 仲裁合意書(共同企業体用) (Word/12.37キロバイト)

7 契約保証金証書等  

8-1 建設業退職金共済掛金収納書
8-2 建設業退職金共済証紙を購入しない理由書

8-1 建設業退職金共済掛金収納書 (Word/16.39キロバイト)

8-2 建設業退職金共済証紙を購入しない理由書 (Word/10.75キロバイト)

   ※該当がない場合は8-2を提出してください
9 着工届 着工届 (Word/10.3キロバイト)
10 現場代理人等選任(変更)通知書

現場代理人等選任(変更)通知書 (Word/9.78キロバイト)

11 略歴書(監理技術者等)

略歴書(監理技術者等) (Word/17.69キロバイト)

 ※工事提出書類簡素化ガイドラインに基づき、入札参加資格確認資料 で略歴等が確認できる場合は不要

12 工程表(工事)

工程表(工事) (Word/9.78キロバイト)

13 工程表(棒グラフ) 工程表(棒グラフ) (Excel/61.09キロバイト)
14 前払金請求書

前払金請求書 (Word/11.23キロバイト)

 ※必要な場合のみ提出

15 現場代理人兼任申請書

現場代理人兼任申請書 (Word/23.82キロバイト)

 ※必要な場合のみ提出

 

中間前払金に関する書類

書類の種類様 式
1 中間前金払認定申請書 中間前金払認定申請書 (Word/15.44キロバイト)
2 中間前払金請求書

中間前金払請求書 (Word/16.43キロバイト)

 

 変更契約書類(共同企業体用様式あり)

書類の種類様 式

1-1  工事請負変更契約書

 (1)  工事請負変更契約書

 (2)  工事請負変更仮契約書

(1) 工事請負変更契約書 (Word/11.91キロバイト)

    工事請負変更契約書(2回目) (Word/11.78キロバイト)

(2) 工事請負変更仮契約書 (Word/12.06キロバイト)

1-2  共同企業体用様式

 (1) 工事請負変更契約書(共同企業体用)

 (2) 工事請負変更仮契約書(共同企業体用)

(1) 工事請負変更契約書(共同企業体用) (Word/12.49キロバイト)

(2) 工事請負変更仮契約書(共同企業体用) (Word/12.62キロバイト)

2 資材の再資源化等に関する事項(別紙2)

資材の再資源化等に関する事項(別紙2) (Word/18.27キロバイト)

3 工事変更設計書  ※金額抜き
4 図面又は図面目録  ※当初契約から変更がある場合のみ添付 
5 工程表(工事)

工程表(工事) (Word/9.78キロバイト)

 ※当初契約から変更がある場合のみ提出

6 工程表(棒グラフ)

工程表(棒グラフ) (Excel/61.09キロバイト)

 ※当初契約から変更がある場合のみ提出

 

 工事関係書類(請書・工事完成届など)

書類の種類様 式
1 請書(工事)

工事請負請書 (Word/10.63キロバイト)

 ※請書も「工事請負契約約款」を添付して作成してください。

 ※請書の場合は約款と併せて「約款突起事項書」を添付してください。

約款特記事項書 (Word/13.04キロバイト)

2 変更請書(工事)

工事請負変更請書 (Word/10.73キロバイト)

工事請負変更請書(2回目) (Word/10.75キロバイト)

3-1 一部下請負通知書(工事)

3-2 下請負人選定理由書(工事)

3-3 建設資材購入通知書

3-1 一部下請負通知書(工事) (Word/10.13キロバイト)

 ※工事提出書類簡素化ガイドラインに基づき、施工体制台帳にて同一内容が確認できれば不要

3-2 下請負人選定理由書(工事) (Word/10.81キロバイト)

 ※下請負人が市外に主たる営業所を置く者である場合に提出

3-3 建設資材購入通知書 (Word/10.33キロバイト)

 ※建設資材を市外業者から購入する場合に提出

4 工期変更協議書 工期変更協議書 (Word/16.46キロバイト)

5-1 工事完成届

5-2 工事完成届(検査欄あり)

5-1 工事完成届 (Word/10.19キロバイト)

5-2 工事完成届(検査欄あり) (Word/11.08キロバイト)※契約金額50万円未満の場合

6 工事目的物引渡申出書

工事目的物引渡申出書 (Word/9.61キロバイト)

7 工事履行報告書

工事履行報告書 (Word/18.87キロバイト)

8-1 段階確認書一覧表

8-2 段階確認書

8-1 段階確認書一覧表 (Word/16.51キロバイト)

8-2 段階確認書 (Word/15.9キロバイト)

 ※日向市建設工事共通仕様書(表1-1段階確認一覧)に規定する段階確認に使用

9-1 確認書一覧表

9-2 確認書

9-1  確認書一覧表 (Word/9.76キロバイト)

9-2 確認書 (Word/11.79キロバイト)

 ※段階確認以外の確認・立会に使用(県様式:現地調査・立会書に相当)

 ※工事材料確認に使用(材料確認の際は明細書添付のこと)

10-1 工事打合せ簿一覧表

10-2 工事打合せ簿

10-1 工事打合せ簿一覧表 (Word/11.17キロバイト)

10-2 工事打合せ簿 (Word/49.62キロバイト)

 ※段階確認書及び確認書以外の打合せに使用

11 工事出来形確認請求書

工事出来形確認請求書 (Word/10.9キロバイト)

12 補修完了報告書

補修完了報告書 (Word/10.07キロバイト)

13 修補完了届

修補完了届 (Word/9.87キロバイト)

参考1 材料確認書

材料確認書 (Excel/15.25キロバイト)

 ※工事材料確認時の明細書として確認書に添付

参考2 創意工夫

(1) 創意工夫・社会性等に関する実施状況 (Excel/12.87キロバイト)

(2) 創意工夫・社会性等に関する実施状況(2) (Excel/12.17キロバイト)

担当課 総務部 総務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1010(直通)
FAX 0982-54-8747
メール somu@hyugacity.jp