文字の大きさ

ホームくらし・手続き申請書「入札・契約」 > 【入札・契約様式】工事請負 (共同企業体用様式を含む)
ホームくらし・手続き申請書「様式等ダウンロードサービス」 > 【入札・契約様式】工事請負 (共同企業体用様式を含む)
ホームくらし・手続き申請書「入札・契約関係」 > 【入札・契約様式】工事請負 (共同企業体用様式を含む)

申請書

入札・契約

更新日:2021年5月28日

【入札・契約様式】工事請負 (共同企業体用様式を含む)

  令和2年4月1日より、改正民法に伴って日向市の契約約款をすべて改正を行っております。

 た、約款の改正にあわせて、契約書・入札書などの書類の表記等も一部変更しております。

  変更した約款・書類は、下記の表内の「様式」名を赤文字表記にしておりますので、令和2年

 4月1日以降に入札や契約を行う際は、必ず改正後の様式を使用してください。

 

入札・見積り書類

書類の種類様 式
質問回答書 

質問回答書 (Word/20.26キロバイト)

辞退届

見積辞退書 (Word/13.82キロバイト)

入札辞退書 (Word/13.81キロバイト)

入札書  

入札書 (Word/29.41キロバイト)

見積書   

見積書 (Word/30.01キロバイト)

委任状 

委任状 (Word/14.82キロバイト)

工事費内訳書

工事費内訳書(記載要領付) (Excel/21.22キロバイト)

         ※次の書類を確認して作成ください 

工事費内訳書の作成について (PDF/171.45キロバイト)

工事費内訳書に関する入札無効の例示 (PDF/89.96キロバイト)

 

 契約書類(共同企業体用様式あり)

書類の種類様 式

1-1  工事請負契約書

 (1) 工事請負契約書
 (2) 工事請負仮契約書

1-1 工事請負契約書作成手順 (Word/24.43キロバイト)

   工事請負仮契約書作成手順 (Word/25.15キロバイト)

 (1) 工事請負契約書 (Word/19.46キロバイト) 

 (2) 工事請負仮契約書 (Word/21.59キロバイト)

1-2  共同企業体用様式

 (1) 工事請負契約書(共同企業体用)

 (2) 工事請負仮契約書(共同企業体用)

1-2 (共同企業体用)契約書作成手順 (Word/26.34キロバイト)

    (共同企業体用)仮契約書作成手順 (Word/24.9キロバイト)

 (1) 工事請負契約書(共同企業体用) (Word/21.99キロバイト)

 (2) 工事請負仮契約書(共同企業体用) (Word/20.22キロバイト)

2 資材の再資源化等に関する事項(別紙1)

資材の再資源化等に関する事項(別紙1) (Word/19.05キロバイト)

 ※該当の有無にかかわらず添付要

3 日向市工事請負契約約款

 

【令和2年4月1日から9月30日まで】

 日向市工事請負契約約款 (PDF) 

【令和2年10月1日以降は、こちらを使用してください】

 日向市工事請負契約約款(2020.10.1改正) (PDF)

4 工事設計書  ※金額抜き
5 図面又は図面目録  ※建築工事等図面を添付する場合のみ

6-1 仲裁合意書

6-2 仲裁合意書(共同企業体用)

6-1 仲裁合意書 (Word/19.41キロバイト) 

6-2 仲裁合意書(共同企業体用) (Word/19.53キロバイト)

7 契約保証金証書等  

8-1 建設業退職金共済掛金収納書
8-2 建設業退職金共済証紙を購入しない理由書

8-1 建設業退職金共済掛金収納書 (Word/16.39キロバイト)

8-2 建設業退職金共済証紙を購入しない理由書 (Word)

       ※該当がない場合は8-2を提出してください
9 着工届 着工届 (Word/17.37キロバイト)
10 現場代理人等選任(変更)通知書

  現場代理人等選任(変更)通知書 (Word/16.26キロバイト)

【令和2年10月1日以降】

  現場代理人等選任(変更)通知書(2020.10.1) (Word)

11 略歴書(監理技術者等)

  略歴書(監理技術者等) (Word/16.93キロバイト)

【令和2年10月1日以降】

  略歴書(監理技術者等)(2020.10.1) (Word)
12 工程表(工事)

   工程表(工事) (Word/17.65キロバイト)

【令和2年10月1日以降】

  工程表(工事)(2020.10.1) (Word)
13 工程表(棒グラフ) 工程表(棒グラフ) (Excel/61.09キロバイト)
14 前払金請求書

前払金請求書 (Word/20.43キロバイト)

 ※必要な場合のみ提出

 

中間前払金に関する書類

書類の種類様 式
1 中間前金払認定申請書 中間前金払認定申請書 (Word/18.76キロバイト)
2 工事履行報告書 工事履行報告書 (Word/18.94キロバイト)
3 中間前払金請求書

中間前払金請求書 (Word/20.17キロバイト)

 

 変更契約書類(共同企業体用様式あり)

書類の種類様 式

1-1  工事請負変更契約書

 (1)  工事請負変更契約書

 (2)  工事請負変更仮契約書

(1) 工事請負変更契約書 (Word/18.91キロバイト)

    工事請負変更契約書(2回目) (Word/19.06キロバイト)

(2) 工事請負変更仮契約書 (Word/19.04キロバイト)

1-2  共同企業体用様式

 (1) 工事請負変更契約書(共同企業体用)

 (2) 工事請負変更仮契約書(共同企業体用)

(1) 工事請負変更契約書(共同企業体用) (Word/19.61キロバイト)

(2) 事請負変更仮契約書(共同企業体用) (Word/19.68キロバイト)

2 資材の再資源化等に関する事項(別紙2)

資材の再資源化等に関する事項(別紙2) (Word/18.27キロバイト)

3 工事変更設計書  ※金額抜き
4 図面又は図面目録  ※当初契約から変更がある場合のみ添付 
5 工程表(工事)

工程表(工事) (Word/17.65キロバイト)

 ※当初契約から変更がある場合のみ提出

6 工程表(棒グラフ)

工程表(棒グラフ) (Excel/61.09キロバイト)

 ※当初契約から変更がある場合のみ提出

 

 その他の書類(請書・工事完成届など)

書類の種類様 式
1 請書(工事)

工事請負請書 (Word/17.9キロバイト) 

 ※令和2年度から、請書も「工事請負契約約款」を添付して作成してください。

2 変更請書(工事)

工事請負変更請書 (Word/18.13キロバイト)

工事請負変更請書(2回目) (Word/18.15キロバイト)

3-1 一部下請負通知書(工事)

3-2 下請負人選定理由書(工事)

3-3 建設資材購入通知書

3-1 一部下請負通知書(工事) (Word/16.76キロバイト)

3-2 下請負人選定理由書(工事) (Word/20.02キロバイト)

3-3 建設資材購入通知書 (Word/19.39キロバイト)

4 工期変更協議書 工期変更協議書 (Word/16.46キロバイト)

5-1 工事完成届

5-2 工事完成届(検査欄あり)

5-1 工事完成届 (Word/17.35キロバイト)

5-2 工事完成届(検査欄あり) (Word/18.12キロバイト)

6 工事目的物引渡申出書

工事目的物引渡申出書 (Word/16.15キロバイト)

 

 

担当課 総務部 総務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1010(直通:総務係・法務係)
0982-54-5761(直通:契約監理係)
FAX 0982-54-8747
メール somu@hyugacity.jp